Detailansicht Urteil
Werkunternehmer haftet auch dann für unterbliebende Hinweispflichten, wenn der Besteller einen Architekten mit der Bauaufsicht beauftragt hat; §§ 631, 632, 640 Abs. 1 S. 3, 641 BGB; 50 Abs. 3 LBauO NRW
LG Essen, AZ: 15 S 268/13, 04.02.2014
Entscheidung
im Volltext
herunterladen
im Volltext
herunterladen
Verbundene Urteile
-
AG Bottrop, AZ: 8 C 466/12, 24.10.2013
-
OLG Hamm, AZ: 12 U 75/12, 12.04.2013
-
BGH Karlsruhe, AZ: VII ZR 209/11, 20.12.2012
-
OLG Hamm, AZ: I 17 U 170/11, 27.09.2012
-
BGH Karlsruhe, AZ: VII ZR 183/05, 08.11.2007
Entscheidung im Volltext herunterladen
Dieses Urteil wurde eingestellt von RA Frank Dohrmann, Bottrop
Keywords: KLempner Gas wasser scheiße Bauherr Installateure Klempnerei Rechtsanwalt frank DOhrmann fehlerhaftes Werk Handwerkerfusch Handwerkerpfusch Baumangel Baumängel Bauüberwachung Toilette Gäste-WC Belüftung Fenster Abluft Belüftungsanlage Rauchabzug fensterloses Werkvertrag verzug Fälligkeit Abnahme Mitverschulden Bauplanung Architekt Bottrop Annahmeverzug Nachbesserung Mehrkosten Übernahme Weigerung Mithaftung
Ähnliche Urteile
- Fehlen einer zugesicherten Werksgarantie ist ein erheblicher Mangel; § 437 BGB
- Beim Auto eingebaute Auspuffanlage zu schnell verrostet: Welche Ansprüche hat der Besteller aus dem Werkvertrag?
- Berücksichtigung der Umsatzsteuer bei einem vor der Mängelbeseitigung geltend gemachten Schadensersatzanspruch
- Anspruch auf den restlichen Werklohn für die Verlegung von Parkett
- Absage eines Konzerttermins ist nicht zwangsläufig Kündigung des Verastaltungsvertrags
Tag Cloud
Am häufigsten gesucht:
Jahresabrechnung Organisationsbeschluss Eigenbedarfskündigung Verwalter Treppenlift Abschleppen Tierhaltung Kündigung Teilungserklärung Wirtschaftsplan Sondereigentum Wohnungseigentümer Eigentümerversammlung Arzthaftung Kurioses Anfechtungsklage Abmahnung Protokoll Nachbarrecht Einstimmigkeit Garage Beirat Gegenabmahnung Mietminderung Verwaltungsbeirat Nutzungsentschädigung Telefonwerbung Veränderung Verkehrsunfall Miete Makler Gemeinschaftseigentum Wurzeln Schimmel Beschluss
Social Networks
Unsere Autoren
![Frank Dohrmann](img/iurado/autor-dohrmann.png)
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht
Bottrop
![Stefan Specks](img/iurado/autor-specks.png)
Rechtsanwalt
Düsseldorf
![Liubov Zelinskij-Zunik](img/iurado/autor-zelinskij.png)
Rechtsanwältin
München
Senden Sie uns Ihre Urteile
Kennen Sie ein interessantes Urteil, das auf iurado veröffentlicht werden sollte?
» Schicken Sie es uns per E-Mail!
» Schicken Sie es uns per E-Mail!